吴忠烟抡汽车租赁有限公司

房屋裝修承攬合同模板

網(wǎng)絡 分享 時間: 收藏本文

房屋裝修承攬合同模板

1、房屋裝修承攬合同模板隨著住宅建設的飛速發(fā)展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢?以下是在xx為大家整理的房屋裝修承攬合同范文,感謝您的欣賞。房屋裝修承攬合同范文一甲方乙方:甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照合同法及有關法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:一、工程概況1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項工程單價: 1、仿瓷:元每平方米。2、乳膠漆:元每平方米。3,墻紙粘貼:元每平方米。4、清水漆:元每平方米

2、。5、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為 18 天。二、付款方式:1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的 95 %,剩余 5% 為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為 6 個月。三、甲方責任1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?,拆除現(xiàn)場內(nèi)

3、障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。三、乙方責任1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術(shù)指導,根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務,如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任;2、乙方應當以自己的設備、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程

4、需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責;3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定,做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任;7、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行,工程驗收不合格,乙方負責返工

5、并按合同約定承擔違約責任;8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。五、安全施工與檢查1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制

6、度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。六、違約責任1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金,延誤超過 2 天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后,本合

7、同自動解除;2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,甲乙雙方各執(zhí) 1 份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。甲方: 乙方:地址: 地址:法定代表人: 身份證號本合同簽約代表人: 電 話房屋裝修承攬合同范文二甲方: 乙方: 住址:

8、 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,由乙方負責承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務關系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務1、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過道磚、衛(wèi)生間

9、貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設,連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從20xx年3月1日開始建設,到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則,加強質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),

10、甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時進行免費維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計算,每平方米人民幣元。2、付款時間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應承擔違約金 元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應承擔違約金元。3、在乙方無違約行

11、為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字: 乙方簽字:年 月 日 年 月 日房屋裝修承攬合同范文三甲方:乙方:鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 _承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關方面,特此訂立如下協(xié)議:工程地點及概況:

12、工程名稱:_。工程建筑面積:_。工程戶型結(jié)構(gòu):_。工程項目:_。工程價款及付款方式:1.本工程總價為_元,大寫_。2.本合同簽訂后,甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的_給乙方,乙方才進場施工。3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。三、承攬方式:乙方負責施工,材料由甲乙雙方共同約定_提供。四、材料提供:關于材料供應,甲乙雙方充分協(xié)商采用_方式供應材料。a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準,甲方提供的材料,乙方應當即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準,應當及時通知甲方,甲方應即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔,如延誤工程進展

13、,施工期限相應順延。b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準,并接受甲方檢驗。四、質(zhì)量標準及驗收期限:施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方,甲方應即時驗收,甲方應在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。五、施工期限:工期為_,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展,其施工期限相應的順延。六、違約責任1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應支付_元,如甲方不按合同約定預付工程款,每拖延一天,按合同金額

14、的_%支付違約金給乙方,其工期順延。2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應按每天支付_元的違約金給甲方。3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。七、其他約定:1.乙方根據(jù)甲方要求設計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的,應當賠償損失。2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應當對乙方進行賠償。

15、3.乙方在施工期間,應當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應順延,造成乙方損失的,應賠償損失。4.乙方房屋裝修完成后,應當即時向甲方交付,甲方應當即時驗收該房屋。5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務。甲方不履行協(xié)助義務致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務,并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應當賠償。八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:地點: 地點:電話: 電話:年 月 日 年 月 日

信息流廣告 網(wǎng)絡推廣 周易 易經(jīng) 代理招生 二手車 網(wǎng)絡營銷 招生代理 旅游攻略 非物質(zhì)文化遺產(chǎn) 查字典 精雕圖 戲曲下載 抖音代運營 易學網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)資訊 成語 成語故事 詩詞 工商注冊 注冊公司 抖音帶貨 云南旅游網(wǎng) 網(wǎng)絡游戲 代理記賬 短視頻運營 在線題庫 國學網(wǎng) 知識產(chǎn)權(quán) 抖音運營 雕龍客 雕塑 奇石 散文 自學教程 常用文書 河北生活網(wǎng) 好書推薦 游戲攻略 心理測試 石家莊人才網(wǎng) 考研真題 漢語知識 心理咨詢 手游安卓版下載 興趣愛好 網(wǎng)絡知識 十大品牌排行榜 商標交易 單機游戲下載 短視頻代運營 寶寶起名 范文網(wǎng) 電商設計 免費發(fā)布信息 服裝服飾 律師咨詢 搜救犬 Chat GPT中文版 經(jīng)典范文 優(yōu)質(zhì)范文 工作總結(jié) 二手車估價 實用范文 愛采購代運營 古詩詞 衡水人才網(wǎng) 石家莊點痣 養(yǎng)花 名酒回收 石家莊代理記賬 女士發(fā)型 搜搜作文 石家莊人才網(wǎng) 銅雕 詞典 圍棋 chatGPT 讀后感 玄機派 企業(yè)服務 法律咨詢 chatGPT國內(nèi)版 chatGPT官網(wǎng) 勵志名言 河北代理記賬公司 文玩 朋友圈文案 語料庫 游戲推薦 男士發(fā)型 高考作文 PS修圖 兒童文學 買車咨詢 工作計劃 禮品廠 舟舟培訓 IT教程 手機游戲推薦排行榜 暖通,電采暖, 女性健康 苗木供應 ps素材庫 短視頻培訓 優(yōu)秀個人博客 包裝網(wǎng) 創(chuàng)業(yè)賺錢 養(yǎng)生 民間借貸律師 綠色軟件 安卓手機游戲 手機軟件下載 手機游戲下載 單機游戲大全 免費軟件下載 網(wǎng)賺 手游下載 游戲盒子 職業(yè)培訓 資格考試 成語大全 英語培訓 藝術(shù)培訓 少兒培訓 苗木網(wǎng) 雕塑網(wǎng) 好玩的手機游戲推薦 漢語詞典 中國機械網(wǎng) 美文欣賞 紅樓夢 道德經(jīng) 網(wǎng)站轉(zhuǎn)讓 鮮花 社區(qū)團購 石家莊論壇 書包網(wǎng) 電地暖 在線新華字典 雅思培訓